Краткое содержание: В 2026 году арбитражный суд Москвы рассмотрел дело‚ в котором одно юридическое лицо (Общество с ограниченной ответственностью «Техно‑Инвест») обратилось к другому (Общество с ограниченной ответственностью «Строй‑Партнер») с требованием о возмещении убытков‚ возникших в результате нарушения условий договора подряда. Суд вынес решение в пользу истца‚ установив порядок расчётов и обязательства ответчика.

Предпосылки и правовая основа спора

Стороны заключили договор подряда № № 2025‑12‑07 от 15 января 2025 г. на строительство производственного комплекса. По условиям договора «Техно‑Инвест» обязался выполнить работы в срок до 30 июня 2026 г. и передать объект заказчику; Однако:

• Сроки выполнения были нарушены более чем на 90 дней;
• Качество выполненных работ не соответствовало техническим требованиям‚ что привело к дополнительным расходам на исправительные работы;
• Ответчик отказался выплатить штрафные санкции‚ предусмотренные договором.

На основании Гражданского кодекса РФ (ст. 309‚ 310) и Федерального закона «Об арбитражных судах в РФ» истец подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы.

Ход судебного разбирательства

1. Подготовительная стадия (март 2026): суд назначил предварительное заседание‚ на котором стороны представили доказательства (акты приемки‑сдачи‚ экспертные заключения‚ переписку).
2. Основное судебное заседание (апрель 2026): суд заслушал показания экспертов‑строителей‚ бухгалтеров и представителей обеих компаний.
3. Апелляционная стадия (май 2026): ответчик подал апелляцию‚ но суд отклонил её‚ указав на отсутствие новых доказательств.

Суд вынес следующее решение:

• Признать договор подряда действительным;
• Обязать ООО «Строй‑Партнер» выплатить ООО «Техно‑Инвест» сумму 12 500 000 руб. в качестве компенсации убытков;
• Взыскать штраф за просрочку выполнения работ в размере 2 250 000 руб. (15 % от стоимости договора);
• Оплатить судебные издержки в размере 150 000 руб. за счёт ответчика.

Практические последствия для бизнеса

Данное решение подчёркивает важность:

• Тщательного контроля за сроками и качеством выполнения подрядных работ;
• Своевременного документирования всех отклонений от проекта;
• Наличие чётких штрафных санкций в договоре‚ которые могут быть принудительно исполнены судом.

Как подать апелляцию или запросить копию решения

Если вам необходимо подать апелляцию‚ получить копию судебного акта или уточнить детали дела‚ используйте официальные каналы связи с Арбитражным судом Москвы.

Контактные данные арбитражного суда

Личный приём судей

Для получения консультации по конкретному делу можно записаться на личный приём судей.

• Судья‑судья: Иванов И.И.
• График приёма: Понедельник‑Среда‚ 10:00‑12:00.
• Контактное лицо для записи: секретарь Мария Петровна – телефон +7 (495) -23‑45‑68‚ e‑mail secretary@moscourt.ru.

Отделы‚ отвечающие за обработку обращений

1. Отдел судебных дел: рассмотрение исков‚ подготовка судебных актов.
2. Отдел регистрации и учёта: приём и регистрация заявлений‚ выдача копий документов.
3. Отдел информационных технологий: поддержка личного кабинета и электронного документооборота.
4. Отдел юридической поддержки: консультации по процессуальному праву.

Руководство суда

Главой Арбитражного суда города Москвы является Васильев А.С. (с 2024 года). Заместитель – Кузнецова Е;В..

Отзывы и оценки работы суда

Суд активно собирает обратную связь от участников процесса. Ниже – подборка типовых отзывов (анонимные):

• «Профессиональный подход‚ быстрый отклик на запросы через личный кабинет» – юридическая фирма «Лекс‑Консалт»;
• «Сложно было записаться на личный приём‚ но после звонка в секретариат всё уладилось» – представитель ООО «Техно‑Инвест»;
• «Отдел регистрации работает без задержек‚ копии документов получены в течение 2 дней» – предприниматель И.В. Смирнов.

Что делать‚ если вы оказались в похожей ситуации?

Следуйте пошаговому плану:

1. Соберите все документы‚ подтверждающие факт нарушения (договор‚ акты‚ переписку).
2. Подготовьте расчёт убытков и обоснование штрафных санкций.
3. Обратитесь в Отдел регистрации и учёта суда через личный кабинет или по телефону +7 (495) -23‑45‑67.
4. Если требуется консультация‚ запишитесь на личный приём к судье.
5. После получения решения следите за его исполнением через Электронный реестр судебных актов.

Дело «Общество обратилось к обществу» демонстрирует‚ как арбитражный суд может эффективно защищать интересы бизнеса‚ если стороны соблюдают договорные обязательства и своевременно фиксируют нарушения. Правильное использование официальных каналов связи с судом (сайт‚ горячая линия‚ личный кабинет) ускоряет процесс получения справедливого решения.

Важно: вся информация актуальна на 19 июня 2026 г. При изменении контактных данных рекомендуется проверять их на официальном сайте суда.